油工工程分包合同

作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:  评论: 更新日期:2017年01月12日
项目承包单位:青岛海鑫晟建筑劳务有限公司  
项目承包单位授权负责人:(下称甲方) 杨威  电话:                  
劳务班组分包负责人(下称乙方)         电话:                    
 
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 杨威 (以下简称为“项目承包单位授权负责人或甲方”)与工程劳务班组分包负责人(以下简称乙方)已经签订施工承包合同(以下称为“合同”),双方就劳务班组分包事项协商达成一致,订立本合同。
 1、劳务班组分包负责人情况
(附双方负责人身份证、常驻地址、电话、按指纹)
2、班组分包工作对象及提供分包内
工程名称: 平度裕龙润邦小区精装修工程三标段  
工程地点: 平度市杭州路7号          
分包范围:_8#楼室内精装修工程_____
提供劳务分包班组内容:___________
  3、分包工作期限
    工期:2015年10月20        2015年12月30     ,总日历工作天数为: 71 天,如因不可抗力、总包、甲方原因需要工期顺延时实际工期相应顺延。
  4、质量标准
 工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必达到质量评定合格等级。
  5、协议文件及解释顺序
 (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同(具体解释见“7、总包合同”);
  6、标准规范:按本工程总包合同约定。
  7、总包合同
 7.1当劳务分包班组要求时,工程承包人可向劳务班组分包人提供一份总包合同 (有关承包工程的价格细节除外)的复印件供查阅。
 7.2劳务班组分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
  8、图纸
 8.1劳务分包班组所需图纸可向承包人借用(每套图纸押金200元,无损归还时退回押金),图纸劳务班组分包人可自行复印,相关技术标准、图集自备。
 9、项目经理
 9.1项目承包单位委派担任驻工地履行本合同的甲方现场项目负责人为: 王占伟 ,职务: 甲方现场项目经理
  
    10、甲方义务:
    101、组建与现场工程项目相适应的管理班子;
    102、在开工前向乙方提供具备劳务作业开工条件的施工场地(满足完成本合同劳务现场作业所需的水、电供应、施工道路畅通、材料垂直运输的要求);和总包方沟通办理工人、设备入场所需的手续(包括各种工作证件、材料设备入场登记);
10.3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量测量、实验化验的控制、监督、检查和验收;
10.4、负责施工及安全技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
    105、按时提供图纸深化和变更资料,及时提供甲供材料,保证施工需要;
    106、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬及监督乙方工人工资的发放;
    107、负责与总发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
    11、乙方(劳务分包班组负责人义务)
    111、根据本合同劳务分包的范围进行组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;开工前需提供进场人员花名册及身份证复印件,并提供相关原件供查验;人员变更时需及时(提前2天)报工程承包人相关资料。
11.2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,按月或阶段提交施工计划和劳动力保障安排措施,经工甲方(或甲方现场项目经理)批准后严格实施;
11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
    114、自觉接受甲方(或甲方现场项目经理)及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方(或甲方现场项目经理)随时检查(设备、材料保管、使用情况、其操作人员持有效证上岗情况)并与现场其他单位协调配合,照顾全局;
    115、按甲方(或甲方现场项目经理)统一规划堆放材料、机具设备,按甲方(或甲方现场项目经理)标准化工地要求放置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
    116、按时提交报表、完整的原始技术、签证资料,配合甲方(或甲方现场项目经理)办理交工验收的资料;
    117、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完部分工程的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
    118、乙方所需施工工具均由乙方自己提供,由甲方购买的相关材料均由乙方负责上料并负保管;如有工程甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施,乙方应合理使用并负保管不得损坏;
11.9乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11.10在开工前向工人提供下列生产、生活临时设施: 工人宿舍、生活用电用水,如果有交验要求和保护责任的:使用前自行验收,并承担损坏修补责任和费用
    12、安全施工与检查、事故处理
    121、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
    122、甲方(或甲方现场项目经理)不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方(或甲方现场项目经理)原因导致的安全事故的,由甲方(或甲方现场项目经理)相应责任及发生的费用。
    123、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应进行安全防护措施,经甲方(或甲方现场项目经理)认可后实施,防护措施费用由乙方承担。
    124、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),应符合安全标准要求,由乙方自行负责提供,并随时接受甲方(或甲方现场项目经理)查验。
    125、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方(或甲方现场项目经理),同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
    13、保险
    131、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用,并提供购买保险凭证。如因未购买保险而造成的人身伤害及直接经济损失均由乙方自行承担,甲方概不负责。甲方也可为乙方代为购买保险,所需费用从乙方工程款中扣除。在乙方安全措施、操作规范都符合甲方要求的情况下如果发生工伤及死亡事故,甲方只承担保险公司理赔范围之内的部分,赔偿剩余部分甲方有权从后期工程款里直接扣除;如果乙方的安全措施、操作规范不符合甲方要求,发生工伤或死亡事故一切后果均由乙方承担,甲方所买保险的最终解释权归甲方,乙方无条件配合甲方后续的善后处理工作并接受甲方的相应的处罚。(工人在上班时间、施工现场之内发生意外方可判定为工伤,下班时间或工地以外发生意外甲方不承担任何责任),如果因乙方工人在现场打架斗殴造成的伤害所有费用由乙方自行承担并接受甲方的各种处罚。
13.2、保险事故发生时,乙方和甲方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
    14、材料、设备供应
    141乙方应在接到图纸后 2 天内,向甲方(或甲方现场项目经理)提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后,甲方(或甲方现场项目经理)应按乙方供应计划要求,组织货源并及时提供;货到施工现场需要乙方卸车、运输、入库、上楼的,乙方必须及时组织劳动力进行配合,如因乙方配合不及时不到位的原因造成的损失的所有损失由乙方承担,并且甲方有权对乙方进行处罚。如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方(或甲方现场项目经理)负责处理相关后续事宜;
    142乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏的,乙方应赔偿,并承担因此造成一切经济损失。
143由乙方负责承担的低值易耗性材料(见附表)
14.4由甲方、总包方供应的材料除正常图纸排版损耗以外的部分(或见甲方与总包方的材料损耗表)由乙方承担并接受甲方相应的处罚;
 
    15、劳务报酬
    151本分包合同为为固定单价合同,单价后期不再调整,工程量以实结算。
152本工程施工为       工种单项承包,计价标准为:
原顶面乳胶漆      元/m2(工艺描述:           、墙面壁纸粘贴     元/m2、(工艺描述:           )墙面胶乳漆     元/m2(工艺描述:           )、石膏板吊顶胶漆      元/m2(工艺描述:           )、公共部分墙面胶乳漆     元/m2(工艺描述:           ),含基层处理、上料、食宿、工具(耗材)等自理。
 
    16、工程量的确认
    本工程采用实际确认的工程量来计算劳务报酬的,由乙方每月25号将完成的工程量报甲方(或甲方现场项目经理),由甲方(或甲方现场项目经理)对乙方进行确认;针对乙方未经甲方(或甲方现场项目经理)认可的、超出设计图纸范围、因乙方原因造成返工的工程量,甲方(或甲方现场项目经理)不予计量。
    17、劳务费的付款方式
l 7.1本项目无预付款,每月25号报当月产值,月进度款按当月产值的 65% 发放,发放日期为次月10-15日;劳务费发放时乙方需向甲方提供真实的工人签字的工资发放表;在发放劳务费之前甲方不提供任何工人食宿费用,此费用由乙方自行解决,最终竣验收合格交付总发包人之后,一次性付至总合同约定范围内工程量80%的劳务费,结算完成后支付95%的劳务费,质保金5%在质保期满之后无息支付。
    172本合同因工程变更调整而追加的劳务费、点工费,在工程决算审计确认后,随决算款同期支付(包括质保金)。
    18、施工变更
    181施工中如因业主要求或设计变更而发生的对原工作内容的变更,乙方应按照要求,调整施工计划,增减合同中约定的工程量,但误工费(如发生)的计取以发包方(业主)书面签认为准,此部分费用不随进度款同期支付,在整体工程审计结算后一并支付。
    182施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用、直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
    183因劳乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。
    19、施工验收
    191乙方应配合甲方(或甲方现场项目经理)对其工作进行的初步验收,以及甲方或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收的;
19.2隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致甲方的相关损失。
    193工程质量保修期内发生的因甲供材质量缺陷维修由甲方承担所需材料费,乙方承担其他费用。
    20、违约责任
    201当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
    (1)甲方(或甲方现场项目经理)未对乙方技术交底的;
    (2)工程甲方(或甲方现场项目经理)强制要求乙方作业人员违反质量及安全标准施工的。
    202当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
    (1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付工程结算额 0.1%的违约金;
    (2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准导致甲方受到总包人违约处罚时,乙方应无偿修复并无条件承担该部分罚金;如因此延误进度款支付时,乙方劳务费相应延迟,乙方不得要求提前支付。
(3)因工程总包人原因导致本项目工程款延误支付时,乙方应配合甲方进行款项催付工作,妥善安排所属工人的生活,不得聚众闹事,围堵项目部及破坏、盗抢现场财物和设施;如发生上述行为,乙方除承担相应经济赔偿和法律责任外,还需承担每次10%的罚金(按本合同结算额计)。
    21、争议
    211甲乙双方在履行合同过程中发生争议且协商不成时,可要求有关主管部门调解或仲裁,调解仲裁无效的,可向合同签署地的人民法院起诉。
    212发生争议后,双方都应保持工作连续,保护好已完工作成果:
   22、合同解除或终止
    221如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因总包原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。双方协商终止合同,妥善处理后续事宜;
    223合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备
的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。双方协商订立清算补充协议。
    23、合同份数
    231本合同一式 2 份,甲方执 1 份,乙方执 1 份。
   24、补充条款
        《建设工程施工劳务分包安全补充协议》。
    25、合同生效
   本合同双方约定   签字/盖章  后生效。
    附件一:劳务分包人《劳动用工合同》
    附件二:甲方《员工考勤、工资发放明细表》
工程承包人:(签字/指印)           劳务分包班组负责人:(签字/指印)                  
 
 
电话:                                   电话:                             
暂住地:                                暂住地:                       
                                      
甲方现场项目经理姓名                    开户行:                        
电话:                                  指定账号                                                                         
                                                                                                                                  
                                                                  
                                          合同订立地点:甲方公司项目部
 
                                 合同订立时间:          年__月__日
 
 
 
备注:甲乙双方身份证复印件反正面签字后后附。
 
 
 
 
 
 
 
补充条款
建设工程施工劳务分包安全补充协议
 
    订立此合同为公司与劳务分包安全补充协议,其他款项按原合同执行。
 
1、劳务分包人义务
    施工现场分包人必须强力监督工人严格按照总包方要求操作规范施工,严格遵守安全操作规程,服从管理,按时完成工作任务,不得出现违规违章操作。若工人出现违规操作或违反施工现场纪律的行为(在工地抽烟、大小便、未佩戴安全帽、安全绳等施工安全要求),一经发现从重处罚,被总包方发现按照总包方处理办法处理,罚款事项由乙方自行解决。
    2、安全事故保险
 1、甲方为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用,在乙方安全措施、操作规范都符合甲方要求的情况下如果发生工伤或死亡事故,甲方只承担保险公司理赔范围内的相关费用剩余费用由乙方承担,如果乙方没有及时支付剩余费用甲方有权从后期工程款里直接扣除;如果乙方的安全措施、操作规范都不符合甲方要求的情况下,发生工伤或死亡事故一切后果均由乙方承担,甲方所买保险的最终解释权归甲方,乙方无条件配合甲方后续的善后处理工作并接受甲方的相应的处罚。
   2、安全事故发生时,乙方和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
                                               
 
 
 
 
                                       
                                          签订时间201        
网友评论 more
安全管理论坛新帖

论坛数据加载中...
东方创想 |  网站简介 |  会员服务 |  广告服务 |  业务合作 | 提交需求 |  会员中心 | 在线投稿 | 版权声明 | 友情链接 | 联系我们 
北京东方创想科技有限公司 ©2007-2017 
联系电话:   
E-mail:safehoo@163.com   关注安全管理网  微博     关注安全管理网  微信
京ICP备11001792号    京公网安备110105014886